- VIAC
-
ARBITRATION
- Arbitrate at VIAC
- VIAC eCase
- Combination of Arbitration and Mediation
- International Arbitration
- Resources
- NEWS & EVENTS
- Contact
-
Tình tiết sự kiện:
Công ty Trung Quốc (Nguyên đơn – Bên bán) ký hợp đồng với Công ty Việt Nam (Bị đơn - Bên mua) về mua bán thiết bị đồng bộ cho Nhà máy thủy điện. Trước việc Bên bán yêu cầu Bên mua trả tiền, Bên mua cho rằng Nguyên đơn vi phạm thời gian giao hàng, lắp đặt chuyển giao công nghệ nên phải bồi thường khoản lợi đáng ra được hưởng. Bị đơn đưa ra một mức cụ thể nhưng chỉ được Hội đồng Trọng tài chấp nhận một phần.
Bài học kinh nghiệm:
Trong vụ việc trên, Bên bán có vi phạm hợp đồng, có gây thiệt hại cho Bên mua và, tại phiên họp giải quyết vụ tranh chấp, Bên bán đã thừa nhận. Như vậy, căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường của Bên bán đã hội đủ (trên cơ sở Điều 303 Luật Thương mại năm 2005 theo đó “trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây: 1. Có hành vi vi phạm hợp đồng; 2. Có thiệt hại thực tế; 3. Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại”).
Vấn đề tiếp theo là Bên bán phải bồi thường cho Bên mua những khoản thiệt hại nào. Theo khoản 2 Điều 302 Luật Thương mại năm 2005, “giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm”. Với quy định này, khi có vi phạm hợp đồng, bên bị vi phạm được bồi thường “khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm”. Trong thực tế, có không ít khó khăn trong việc xác định “khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm”.
Trong vụ việc nêu trên, Bên mua cho rằng do vi phạm thời gian giao hàng, lắp đặt chuyển giao công nghệ nên Nguyên đơn đã làm phát sinh thiệt hại về doanh thu do chậm khai thác phát điện và phần thiệt hại này được tính toán trên cơ sở từ thời gian phải hoàn tất việc lắp đặt phát điện theo hợp đồng cho đến ngày nhà máy điện phát được điện lên lưới quốc gia. Theo hợp đồng, ngày phải hoàn tất việc lắp đặt phát điện chậm nhất là ngày 30/10/2011, ngày thực tế phát điện lên lưới điện quốc gia là tháng 02/2012 nên thiệt hại phát sinh về thu nhập do hành vi chậm trễ là 04 tháng từ tháng 11/2011 đến tháng 02/2012. Về con số cụ thể, Bị đơn yêu cầu Nguyên đơn bồi thường thiệt hại cho Bị đơn phần thu nhập từ tiền bán điện trong 04 tháng với số tiền: 9.320.288.976 VND.
Bên mua đã đưa ra một con số rất cụ thể về thiệt hại được bồi thường. Tuy nhiên, theo Hội đồng Trọng tài, “vì Bị đơn đã không cung cấp được chứng cứ đầy đủ và chính xác để xác định mức độ thiệt hại cụ thể mà Bị đơn phải chịu, do đó, để xem xét yêu cầu bồi thường thiệt hại của Bị đơn và trên cơ sở trình bày của Nguyên đơn, Hội đồng Trọng tài nhận thấy trong quá trình tranh luận tại phiên họp giải quyết vụ tranh chấp của Hội đồng Trọng tài về mức bồi thường thiệt hại, về cơ bản ý chí của hai bên đã gặp nhau ở mức bồi thường thiệt hại là khoảng 20% trên tổng doanh thu. Doanh thu bán điện của tháng 11/2011 là 2.287.616.640 VND, doanh thu của tháng 12/2011 là 2.493.225.910 VND. Tổng doanh thu bán điện của hai tháng 11/2011 và tháng 12/2011 là 4.780.935.550 VND. Như vậy số tiền bồi thường thiệt hại mà Nguyên đơn phải trả cho Bị đơn sẽ là: 4.780.935.550 VND x 20% = 956.186.510 VND. Nghĩa là, Nguyên đơn phải bồi thường cho Bị đơn số tiền 956.186.510 VND là thiệt hại do việc giao hàng chậm”.
Như vậy, có khó khăn trong việc xác định “khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm” và Hội đồng Trọng tài đã đưa ra hướng xác định của mình. Vụ việc cho thấy việc xác định “khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm” là rất khó, phụ thuộc rất nhiều vào người đánh giá hồ sơ. Vì vậy, doanh nghiệp cần tập trung vào việc cung cấp chứng cứ khi vấn đề xác định “khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm” được đặt ra.
*Tuyên bố bảo lưu: Bài viết được đăng tải với mục tiêu cung cấp thông tin có giá trị tham khảo đối với các Trọng tài viên, các bên tranh chấp, những người tham gia tố tụng trọng tài cũng như những người đang nghiên cứu và tìm hiểu về phương thức trọng tài thương mại và không có bất kỳ mối liên hệ hay có mục đích nhằm thể hiện ý kiến, quan điểm của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Mọi sự dẫn chiếu, trích dẫn từ bên thứ ba bất kỳ đến một phần hoặc toàn bộ nội dung tại bài viết này đều không có giá trị và không được VIAC thừa nhận.
Arbitration, and typically commercial arbitration, is an Alternative Dispute Resolution (ADR) which is agreed by parties of the dispute. Arbitration can be used to replace the traditional way of litigation in court.
Derive from arbitration’s dispute settlement principles, arbitration shows many pros and brings many benefits for parties in commercial dispute, specifically as follows:
A Polish appeals court vacated an International Chamber of Commerce (ICC) partial award for alleged irregularities in the arbitrator's appointment (for further details please see " ICC award set aside due to irregularities in arbitrator's appointment "). The sole arbitrator's final award was also successfully challenged and set aside. The first reason to vacate the final award was also the issue of the sole arbitrator's appointment.
It is normal to inspect the goods that have been lost or damaged during the performance of the sales contract and in the contract of carriage. However, improper inspection can lead to significant disputes and damages that you can refer to below.
The ten years of Law on Commercial Arbitration 2010 (LCA) are also the 10-year development period of VIAC - the first institutional arbitration organization in Vietnam, the organization that goes along with the formation and advancement of the legal framework of commercial arbitration in Vietnam.
Law on Commercial Arbitration (“LCA”) enacted in 2010 was considered a major step forward for the development of commercial arbitration in Vietnam. Compared with the previous years and with international standards, LCA has made remarkable progress, namely recognizing enterprises’ freedom of choice, broadening the scope of arbitration, raising the arbitral tribunal’s authority, valuing court assistance (especially interim measures enforcement), encouraging flexibility in language of arbitration, and improving party’s autonomy in arbitration while maintaining proper manners during arbitral proceedings.
Mr. Doug Jones, a leading arbitrator in the international arbitration community, revealed to me his infatuation with the beautiful beach and Vietnamese delicacies after a seminar in Da Nang. He was also inspired by the confidence, assertiveness, competence and the ambition to improve domestic arbitrators to the same level as those working in the international sphere of young arbitrators and VIAC Secretaries.
Law on Commercial Arbitration 2010 (LCA)- the procedural law governing arbitration proceedings whose seat is in Vietnam
Nowadays, as the digital economy emerges, electronic agreements on online websites are becoming more and more prevalent; hence, the legal effect of establishing terms and conditions of service when accessing the website (browse-wrap) and clicking (click-wrap) are of particular interest. The following paper analyzes some of the legal aspects of online agreement conclusion, especially the establishment of the arbitration agreement by means of browse-wrap and click-wrap.
Whether settling disputes in Court or through arbitration, when a party has the burden of proof, it must submit evidence to the arbitral tribunal. The evidence can be in many different forms: Document electronic evidence, audio recordings, video recordings, witness statement, etc. In international arbitration practice, especially in complex disputes, a type of evidence that is frequently used by the parties to defend their opinion/request is testimony/report of "expert witness".
In international commerce and investment, parties to a dispute often select arbitration as an alternative dispute resolution other than litigation in which the court, an authorized state agency, adjudicate disputes. An explanation for this phenomenon is that arbitration may be the optimal means that the parties can exercise their autonomy in writing to select one or several individuals who are not representing state agencies and state power (the so-called private parties) to resolve disputes. However, to prevent the possibility of arbitrators "privatizing" justice, [1] the New York Convention and the ICSID Convention set out the rules for annulment of arbitral award when such award violates arbitral proceeding. Here, questions arise. What rules of procedure are violated? And to what extent is the commercial and investment arbitral award annulled? This article seeks to elucidate the theory and practice of annulment for violations of procedure under the New York Convention and the ICSID Convention.
Goods can be consolidated, batched, packed, sorted, and grouped for a certain period of time before being loaded onto a trailer for carriage to the consignee. Disputes about whether the time to do these things are within the scope of insurance liability or not is an issue worth knowing (through the lawsuit with the documents of a foreign law firm) below for readers’ reference.
Mr. Vu Anh Duong is the Secretary General of the Vietnam International Arbitration Centre (“ VIAC “), which is the leading Vietnamese arbitration and mediation institution . Mr. Duong has contributed significantly to the development of arbitration in Vietnam in various ways; in addition to his role with the VIAC, Mr. Duong has served as a member of various drafting committees dealing with not only the VIAC’s Rules of Arbitration (2017) (“ VIAC Rules ”), but also Vietnam’s arbitration-related legislation. He also regularly lectures on commercial arbitration and sits as an arbitrator in both international and domestic commercial arbitrations.
Abstract: This discourse focuses on a detailed analysis of some theoretical and practical issues about the application of interim emergency measures involving third parties, in the field of domestic and international. Besides, the discourse provides measures to enhance the ability to enforce the decisions applying interim emergency measures with the third parties within the realm of international arbitration law. Subsequently, it extracts experience and recommendations pertaining to the legal framework in Vietnam regarding this matter.
During arbitral proceedings, the mediation process may cause some certain conflicts that requests the Arbitral Tribunal to seriously consider. Resolving effectively these conflicts based on fundamental legal principles and the arbitration skills of the Tribunal will ensure the rights and interests of disputing parties and third parties. This discourse focuses on analyzing potential conflicts and providing recommendations to the Tribunal to maximize the effectiveness of the mediation process and reduce conflict occurrence.
.png)
According to the Department of Judicial Support , Ministry of Justice, currently , there have been 48 arbitration institutions established in our country, with over 600 arbitrators participating in resolving thousands of commercial disputes each year 1 . An arbitration service has been developed. Along with the growth , the trait of this service became more apparent , includi ng the relevance of third-party interests. Unlike court litigation, in principle, arbitration is a private dispute resolution method , therefore, the involvement of third parties is exceptional. The discourse discusses how the arbitral tribunal considers and guarantee s the third party's interest in the arbitra l proceedings by providing some situations in which disputing parties or the arbitral tribunal may need to consider the interests of third parties. The goal of arbitr ation is to make contributions to resolving disputes fairly, thereby encourag ing parties to fulfill their obligations voluntarily in order to avoid further dispute escalation of disputes . Based on the analysis , the author suggests policy improvements pertaining to third parties that may be considered in the upcoming revision of the Law on Commercial Arbitration.
In August 2024, the International Council for Commercial Arbitration (ICCA) formally published the second edition of the ICCA’s Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention. The Guide is a clear, concise yet inclusive handbook, written in plain language, on the essential aspects of the scope, interpretation and application of the Convention. Though principally aimed at judges determining applications under the Convention, the Guide, which benefits from the extensive practical and academic experience of its authors (prominent arbitrators and ICCA members) will also be of interest to students, teachers and practitioners as an introduction to the Convention.
Asia Business Law Journal recently conducted research and announced the list of Vietnam's Top 100 Lawyers in 2024, which includes 19 Listed Arbitrators of Vietnam International Arbitration Center (VIAC) and Listed Mediators of Vietnam Mediation Centre (VMC) – a division of VIAC.
On 28 th October 2025, Mr. Vu Anh Duong, Permanent Vice President cum Secretary General of VIAC, shared his perspective at the Asia Civil law Summit, held as a part of events series under the Seoul ADR Festival – SAF 2025. Organized by the Korean Commercial Arbitration Board (KCAB), the event brought together a large number of experts from leading law firms, corporations, arbitration institutions, and mediation organizations across the region and around the world.
As Vietnam’s economy continues to grow rapidly and integrates into the global market, arbitration has become a common, favoured method of dispute resolution for investors, suppliers and businesses. Since the pandemic, there has been a significant rise in both domestic arbitration cases and international hearings involving parties located in Vietnam.
Building on the success of the third edition, VIAC’s Listed Arbitrator Gary B. Born has published the fourth edition of International Arbitration: Law and Practice, offering updated insights and refined perspectives on contemporary arbitration practice.
To begin the AMS 2025, on the morning of March 14, 2025, the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC), in collaboration with the College of Economics, Law and Government, under UEH University (CELG-UEH), organized Workshop 01: “Time efficiency in arbitration under the effect of parallel proceedings” . The Workshop attracted nearly 200 participants, including arbitrators, mediators, lawyers, in-house counsels, and other legal professionals.
Continuing the first Workshop of the AMS 2025 series, on the morning of March 21, 2025, Workshop 02 “Strategies for enhancing time efficiency through the combination of Arbitration and Mediation” was held under the joint coordination of Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) and HCMC University of Economics and Finance (UEF). The Workshop attracted the participation of over 150 delegates, including a significant number of arbitrators, mediators, lawyers, in-house counsels, and legal professionals.
In the afternoon of March 28, 2025, the Workshop 03 “Controlling time for submission of evidence in Arbitration” was held under the joint coordination of Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) and University of Economics and Law (UEL), Vietnam National University Ho Chi Minh City. The Workshop attracted the participation of over 100 delegates, including legal experts, arbitrators, lawyers, and lecturers, as well as students from legal training institutions, all of whom share an interest in arbitration in particular and alternative dispute resolution (ADR) methods in general.
.png "Trường đại học ngoại thương"){kind=logo}
.jpg)
.jpg)
.jpg)
